Νόμος 889/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος αναθεώρηση δεν γίνεται δι' αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της αντιστοιχούσης στην λήξη της κατά την αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου ολικής προθεσμίας αποπερατώσεως αυτού. Εξαιρετικώς γίνεται αναθεώρησις πέραν του ανωτέρω χρονικού ορίου, μόνο δια τις εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εκ λόγων αφορώντων στον κύριο του έργου ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

2. Εκτέλεσις εργασιών μετά την λήξη της συμβατικής προθεσμίας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να γίνει εάν τούτο επιβάλλει το συμφέρον του έργου, εγκρινομένης ειδικής προς τούτο παρατάσεως της προθεσμίας. Εις πάσα ετέρα κατά τις κείμενες διατάξεις, εγκρινομένη παράτασιν προθεσμίας, προσδιορίζονται επακριβώς οι εργασίες των οποίων η εκτέλεσις καθυστέρησε ένεκα λόγων αφορώντων εις τον κύριον του έργου και ο εύλογος χρόνος δια την αποπεράτωση αυτών, μετά την άρση του κωλύματος που εμποδίζει την εκτέλεσή τους.

 

3. Προς έγκριση οποιασδήποτε παρατάσεως προθεσμίας και διαπίστωσιν της συνδρομής ή μη πταίσματος του αναδόχου ή του κυρίου του έργου ή λόγου αφορώντος εις τον κύριον του έργου ή ανωτέρα βία των εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εκ πταίσματος του αναδόχου ή του κυρίου του έργου εκ λόγου αφορώντος εις τον κύριον του έργου ή ανωτέρα βία, ως και του ευλόγου χρόνου εκτελέσεώς των, γνωμοδοτεί τετραμελής επιτροπή, κοινή δι' όλους τους φορείς έργων συνιστώμενη κατά τα υπό των κατωτέρω προεδρικών διαταγμάτων οριζόμενα. Η τοιαύτη έγκρισις έχει ως συνέπειαν την κατά πάντα συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις συνέχιση της συμβάσεως ιδία δε την εξακολούθησιν εκτελέσεως υπό του αναδόχου εργασιών και την εις τούτον πληρωμή πιστοποιήσεων του έργου, άνευ όμως επαυξήσεως της αναθεωρήσεως η οποία παγιώνεται στο ύψος της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου εντός της οποίας συνέπιπτε η λήξη της συμβατικής προθεσμίας και άνευ περιορισμού των εκ ποινικών ρητρών υποχρεώσεων του αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου προς την τοιαύτη έγκριση η διαφορά περαιτέρω επιλύεται κατά τις επί της συμβάσεως εφαρμοζόμενες διατάξεις προς επίλυση των διαφορών. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, καθορίζονται τα της συνθέσεως και συγκροτήσεως των Επιτροπών τούτων, τα της υποδείξεως ορισμού και θητείας των εξ εργοληπτών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προερχομένων μελών αυτών ως και τα του διορισμού τούτων εν αδράνεια υποδείξεώς των, τα της προθεσμίας προς γνωμοδότηση και τα των συνεπειών της μη εκπροθέσμου τοιαύτης, και πάσα εν γένει λεπτομέρεια και συμπληρωματική ρύθμιση αναγόμενη στην λειτουργία των Επιτροπών τούτων και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με επιφύλαξη με το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.