 Περιεχόμενα |  Προηγούμενο |  Επόμενο |
|
1. Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως τους, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.
1.1. Άδεια είναι κάθε άδεια, συναίνεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση, παροχή ή σύνδεση, η οποία απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και η οποία εκδίδεται από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας.
1.2. Άδεια Εκτέλεσης Έργου είναι η άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 14.1.1.
1.3 Ανάδοχος είναι ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο ανατέθηκε το Έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΟΑΠ/Φ1/Γ2/16774/29-09.-2006 υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
1.4. Άμεσα Έσοδα είναι τα πάσης φύσεως έσοδα του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Λειτουργίας.
1.5. Ανεξάρτητος Μηχανικός είναι το πρόσωπο που θα επιβλέψει τις Κατασκευές Περιόδου Τ1 του Έργου και συγκεκριμένα η εταιρεία Jacobs GIBB Limited, η οποία εδρεύει στην Αγγλία, Jacobs House, London Road, Reading, Berkshire, RG6 1BL.
1.6. Αρμόδια Αρχή είναι οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή κάθε άλλη δημόσια αρχή, οργανισμός ή νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Δημόσιο, είτε εθνική, είτε περιφερειακή, νομαρχιακή, δημοτική ή τοπική (περιλαμβανομένου του Δημοσίου αλλά ειδικά εξαιρουμένου κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας), η οποία έχει δικαιοδοσία σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
1.7. Αρμόδιος Ασφάλειας είναι το πρόσωπο που υποχρεούται να διορίσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το άρθρο 23.2.7.
1.8. Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.4
1.9. Αρχαιολογικές Έρευνες είναι αρχαιολογικές εργασίες που εκτελούνται από τις Αρμόδιες Αρχές για την αποκάλυψη των Αρχαιολογικών Ευρημάτων.
1.10. Αρχαιολογικά Ευρήματα σημαίνει όλα τα απολιθώματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα κτίσματα και κάθε άλλο αντικείμενο ή ερείπια αρχαιολογικής, αξίας ή ενδιαφέροντος, που ανακαλύπτονται στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου ή στις Θαλάσσιες Περιοχές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις Εργασίες.
1.11. Αρχαιολογικές Τομές είναι εκσκαφές τάφρων με βάθος μέχρι 1 m και πλάτος έως 0,5 m που διενεργούνται σποραδικά από τον Παραχωρησιούχο στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου κατόπιν υπόδειξης και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, προς διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης Αρχαιολογικών Ευρημάτων.
1.12. Άσκηση Ετοιμότητας είναι οι δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 23.2.11.
1.13. Βασικός Σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου με τον οποίο καθορίστηκε η επιλεγείσα λύση (1) του κυκλοφοριακού έργου όπως αυτή έχει περιληφθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με υψομετρική θέση και οριζοντιογραφία αυτής, τρόπο σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο και την καθ' οιονδήποτε τρόπο λειτουργίας του και περιγράφεται στο άρθρο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός των έργων για τη σύνταξη των οριστικών μελετών και τις κατασκευές θα καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις όπως εξειδικεύονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), τον Κανονισμό Μελετών - Ερευνών, την τήρηση των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και τα όρια απαλλοτρίωσης, όπως έχουν καθοριστεί στις οριζοντιογραφίες των έργων. Κατά συνέπεια, πέραν των παραπάνω περιορισμών για την γεωμετρική διαμόρφωση των Κατασκευών, ο Παραχωρησιούχος έχει την δυνατότητα να οριστικοποιήσει την οριζοντιογραφία των έργων μετά από λεπτομερή επεξεργασία των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και να οριστικοποιήσει την οριζοντιογραφική θέση όλων των έργων με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο, με μείωση ορυγμάτων, κατασκευασιμότητα των σηράγγων, για τις οποίες δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την οριζοντιογραφική θέση εφ' όσον στα μέτωπα αυτών και στο ανοιχτό τμήμα τηρούνται περιορισμοί της απαλλοτριωμένης ζώνης. Σε ότι αφορά στην υψομετρική θέση των έργων σε σχέση με την υψομετρία των μελετών του Βασικού Σχεδιασμού του Ελληνικού Δημοσίου και τους παραπάνω περιορισμούς, θα οριστικοποιηθεί έτσι ώστε να μη θίγεται το υπάρχον οδικό δίκτυο(χωρίς υψομετρική παραλλαγή) να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, να εξασφαλίζεται η απορροή των υδάτων όπου απαιτείται καθώς και η διαμόρφωση των φορέων των γεφυρών και Cut and Covers με τις αντίστοιχες διαμορφώσεις επί αυτών.
1.14. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Τ1 ή ΒΠΕΤ1 είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι:
i) το σύνολο των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 έχει περαιωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, και
ii) το Έργο είναι έτοιμο προς ασφαλή λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες.
1.15. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τμηματικής Προθεσμίας ή ΒΠΕΤΠ είναι η βεβαίωση με την οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πιστοποιεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της κάθε τμηματικής προθεσμίας του άρθρου 18.2.1.
1.16. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τοπικού Έργου ΒΠΕΤΕ είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι Τοπικό Έργο έχει περατωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για παράδοση στον αρμόδιο φορέα που θα το λειτουργήσει / συντηρήσει.
1.17. Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής ή ΒΠΕΧΣ, είναι η βεβαίωση που θα εκδώσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός για να πιστοποιήσει ότι έχουν εκάστοτε ολοκληρωθεί οι εργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσεως της Χρηματοδοτικής Συμβολής.
1.18. Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 30.1 και η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των οποίων παρέχουν στον Παραχωρησιούχο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.
1.19. Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 29.1 και η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των οποίων παρέχουν στο Δημόσιο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.
1.20. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο άρθρο 22.1.
1.21. Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο άρθρο 26.5.1 της παρούσας.
1.22. Γεγονότα Καθυστέρησης είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο άρθρο 26.1.
1.23. Δανειστές είναι οι χορηγοί χρηματοδότησης δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, περιλαμβανομένων της Πληρεξούσιας Τράπεζας και τυχόν πιστωτών εις ολόκληρον (Joint creditors), και των διαδόχων και εκδοχέων τους.
1.24. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται κατά μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)
1.25. Δεσμευτική Επένδυση είναι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους.
1.26. Δευτερογενές Χρέος είναι το τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης που εκφράζεται σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή / και κεφάλαια άλλης μορφής, τα οποία παρέχονται στον Παραχωρησιούχο από:
i) τους Αρχικούς Μετόχους ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτούς (κατά την έννοια του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920) και τα οποία οι Αρχικοί Μέτοχοι δεσμεύονται ότι οι εταιρείες αυτές θα καταβάλλουν ή / και
ii) τρίτους, την εξυπηρέτηση όμως των οποίων εγγυώνται οι Αρχικοί Μέτοχοι ή συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες.
1.27. Δημόσιο είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
1.28. Διαιτησία είναι η διαδικασία επιλύσεως Διαφορών που προβλέπεται στο άρθρο 33 της παρούσας Σύμβασης.
1.29. Διαιτητές είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 33 της παρούσας φυσικά πρόσωπα.
1.30. Διαιτητική Απόφαση είναι η απόφαση με την οποία το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί της Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτό προς επίλυση.
1.31. Διαιτητικό Δικαστήριο είναι το διαιτητικό δικαστήριο που προβλέπεται στο άρθρο 33 της παρούσας.
1.32. Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 5.6.
1.33. Διαφορά είναι κάθε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και από κάθε είδους πράξη ή παράλειψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή του Ελεγκτή Μελέτης,
1.34. Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου ή Δικαίωμα Εκμετάλλευσης είναι τα δικαιώματα που παρέχονται στον Παραχωρησιούχο ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.
1.35. Δικαίωμα Πρόσβασης ή Δικαιώματα Πρόσβασης είναι τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου και των Θαλασσίων Περιοχών.
1.36. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών είναι η εγγυητική επιστολή που θα παράσχει ο Παραχωρησιούχος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος 2 του Προσαρτήματος 1, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, η οποία θα κατατεθεί στο Δημόσιο πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.
1.37. Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Μελετών - Κατασκευών Περιόδου Τ1 ή Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα είναι το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών που υποχρεούται να καταρτίσει ο Παραχωρησιούχος, όπως έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα προσαρτηθεί στην παρούσα σε αντικατάσταση του Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 6.
1.38. Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι είναι οι περιβαλλοντικοί όροι του Έργου που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμό 84640/25-06-2002 κοινή υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας - Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε - επικαιροποιήθηκε με την υπ' αριθμό 129632/12-10-2004 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Υπ. Πολιτισμού, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
1.39. Ειδοποίηση Επανόρθωσης Δημοσίου είναι η ειδοποίηση εκ μέρους του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο και τους Δανειστές που ορίζεται στο άρθρο 31.1.3.
1.40. Ελεγκτής Μελέτης είναι το πρόσωπο που θα ελέγξει και θα εγκρίνει την Οριστική Μελέτη των Κατασκευών και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα η εταιρεία Jacobs GIBB Limited, η οποία εδρεύει στην Αγγλία, Jacobs House, London Road, Reading, Berkshire, RG6 1BL.
1.41. Ελεύθερη Χρήση σημαίνει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κατοχής του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου από τον Παραχωρησιούχο για οποιονδήποτε σκοπό ή δραστηριότητα επιτρεπόμενη από τα άρθρα 4.1.1 και 4.2.
1.42. Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου είναι η ημερομηνία που θα ορίζει ο κυρωτικός νόμος για την έναρξη ισχύος του και η οποία προβλέπεται να είναι δέκα (10) ημέρες από την Ημερομηνία Δημοσίευσης.
1.43. Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης είναι η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει στο Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος κατά την υπογραφή της παρούσας.
1.44. Επίβλεψη είναι οι δραστηριότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με τα άρθρα 18.3.1 και 18.3.2.
1.45. Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιούχου (TRIIRRΠΑΡΑΧ) είναι το δεδηλωμένο από τον Παραχωρησιούχο στην Προσφορά του ποσοστό που ανέρχεται σε τέσσερα στα εκατό (4%) της Πραγματικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης υπολογιζόμενης βάσει της παραγράφου 36.4 και με την επίτευξη του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός του άρθρου 28.5 της παρούσας.
1.46. Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο είναι το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 27.
1.47. Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών είναι η τριμελής επιτροπή Πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 33.2.1 της παρούσας, στην οποία παραπέμπονται από τα Μέρη προς επίλυση οι Τεχνικές Διαφορές.
1.48. Έργο Παραχώρησης ή ΕΠ ή Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης είναι το κατά φυσική υπόσταση τμήμα του Έργου του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει την εκμετάλλευση, ως μέρος του συμβατικού του ανταλλάγματος και το οποίο, περιλαμβανόμενης της Κινητής Περιουσίας, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα Έργο Παραχώρησης είναι:
i) το συγκοινωνιακό έργο από οδό Κωλέττη της Δυτικής Εισόδου μέχρι την οδό Συνδίκα στο σύνολο της, με τους τοίχους που διαμορφώνονται στα ορύγματα και τα τεχνικά Cut and Covers.
ii) τμήμα του χώρου του ΟΛΘ, και του προς απαλλοτρίωση ιδιωτικού χώρου, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του Έργου Παραχώρησης, όπως έχει σημειωθεί στο σχέδιο Χώρος Εκτέλεσης του Έργου με κλίμακα 1:2000 του Παραρτήματος Γ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
iii) τα δίκτυα που έχουν κατασκευασθεί στο συγκοινωνιακό έργο, οι ισόπεδοι κόμβοι και οι δευτερεύουσες οδοί τους σε μήκος 30 μέτρων, οι γέφυρες των τεχνικών άνω διαβάσεων πεζών, τα Διόδια, το Κέντρο Ελέγχου, το Κέντρο Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, ο κόμβος Δικαστηρίων και το επιφανειακό έργο του cut & cover στην περιοχή του κόμβου αυτού, ο κλάδος εισόδου στην αρτηρία με όλα τα τεχνικά τοίχων και cut & cover, ο κλάδος εξόδου στην οδό Πολυτεχνείου με τα τεχνικά τοίχων και cut & cover και ο κλάδος εισόδου από Λεωφόρο Στρατού - Καυταντζόγλου με τα τεχνικά τοίχων και cut & cover.
iv) η σηματοδότηση των κόμβων του Έργου Παραχώρησης στην οδό Κωλέττη, στην περιοχή Δικαστηρίων, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Γ' Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη συμβολή της Λεωφόρου Στρατού με την οδό Καυταντζόγλου και τον κλάδο εισόδου.
v) Τα τεχνικά έργα συλλογής ομβρίων υδάτων του Έργου και αντιπλημμυρικής του προστασίας περιλαμβανομένων και των φρεατίων υδροσυλλογής για το σκοπό αυτό, έστω και αν κατασκευάζονται εκτός των ορίων του Έργου Παραχώρησης, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού.
vi) Οι αγωγοί και οι λοιπές εγκαταστάσεις παροχών / συνδέσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας προς τα έργα του Έργου Παραχώρησης, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανονισμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
vii) Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των έργων του Έργου Παραχώρησης (ηλεκτροφωτισμός, τηλέφωνα ανάγκης, συστήματα και άλλες εγκαταστάσεις)
viii) Οι πινακίδες του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας / ενημέρωσης των οδηγών στο Έργο Παραχώρησης και στους ανισόπεδους κόμβους, ακόμα και εκτός των ορίων του ΚΕΠ.
ix) To σύστημα είσπραξης τελών διοδίων.
x) Το σύστημα επίβλεψης, ελέγχου και συλλογής περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων (π.χ. ρύπανσης, στάθμης θορύβου κ.λ.π.).
xi) To σύστημα καταμέτρησης κυκλοφορίας.
xii) Κάθε άλλο σύστημα και / ή υποσύστημα τηλεματικής (ΑΤΤ) απαραίτητο για την καλή και ασφαλή λειτουργία του Έργου.
xiii) Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή/εγκατάσταση, για την οποία ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος, τόσο για τη μελέτη - κατασκευή, όσο και για τη λειτουργία - εκμετάλλευση και συντήρηση αυτής σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματα της.
xiv) Όλη η Κινητή Περιουσία.
1.49. Έργο είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, και εγγύηση των Τοπικών Έργων, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του Προσαρτήματος 2.
1.50. Ημέρα Τιμής Βάσης: είναι η 01-01-2003.
1.51. Ημερομηνία Δημοπράτησης του Έργου είναι η ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.
1.52. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.
1.53. Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης είναι η ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
1.54. Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας είναι η ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 23.1.
1.55. Ημερομηνία Δημοσίευσης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Παραχώρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1.56. Θαλάσσιες Περιοχές είναι η περιοχή που προσδιορίζεται στο άρθρο 12.2 της παρούσας.
1.57. Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση είναι, με την εξαίρεση της Δεσμευτικής Επένδυσης και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, κάθε σύμβαση μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών δυνάμει της οποίας χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο οποιαδήποτε χρηματοδότηση σε εκπλήρωση της υποχρεώσεως του από το άρθρο 7.3 της παρούσας (είτε υπό μορφή δανείων είτε υπό μορφή παροχής ενέγγυων πιστώσεων ή εγγυήσεων δανείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή περιλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου), και η οποία σε κάθε περίπτωση έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο και έχει γίνει αποδεκτή από αυτό ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.
1.58. Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης είναι η επίδειξη αυτού του βαθμού δεξιότητας, επιμέλειας, σωφροσύνης και προνοητικότητας που εύλογα και συνήθως θα απαιτείτο να επιδειχθεί από κάθε ικανό και έμπειρο κατασκευαστή και / ή λειτουργό, επιδιώκοντα με άκρα προσοχή να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
1.59. Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Παραχωρησιούχο με τη Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής που προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 9).
1.60. Κατασκευές ή Κατασκευές του Έργου είναι καθετί που, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι αναγκαίο προκειμένου να κατασκευαστεί, να συντηρείται, να λειτουργεί και να τελεί υπό εκμετάλλευση το Έργο. Οι Κατασκευές διακρίνονται περαιτέρω σε:
i) Κατασκευές Περιόδου Τ1 που είναι όλες όσες απαιτούνται για την γένει πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του κατά την φυσική υπόσταση Έργου, ώστε τούτο να είναι έτοιμο να αποδοθεί στη χρήση του κοινού, δηλαδή να αρχίσει η Λειτουργία τούτου.
Στις Κατασκευές της Περιόδου Τ1 περιλαμβάνονται οι μελέτες - κατασκευές των έργων τόσο του Έργου Παραχώρησης, όσο και των Τοπικών Έργων.
ii) Κατασκευές Περιόδου Τ2 που είναι όλες εκείνες που θα εκτελεσθούν κατά την περίοδο αυτή και οι οποίες απαιτούνται για την ικανοποίηση των συναφών όρων της Σύμβασης Παραχώρησης για την ασφαλή και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου.
Στην κατηγορία των Κατασκευών της Περιόδου Τ2, περιλαμβάνονται τόσο οι αναφερόμενες στα έργα του Έργου Παραχώρησης όσο και οι οποιεσδήποτε σχετικές κατασκευές αναφέρονται στην Περίοδο Εγγύησης των Τοπικών Έργων.
iii) Κατασκευές Περιόδου Τ3 που είναι όλες όσες απαιτούνται για τη συντήρηση του Έργου κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.
iv) Μόνιμες Κατασκευές που είναι όλες οι Κατασκευές πλην των Προσωρινών Κατασκευών, και
v) Προσωρινές Κατασκευές που είναι εκείνες που θα αποτελέσουν βοηθήματα για την εκτέλεση των Μονίμων Κατασκευών.
1.61. Κινητή Περιουσία είναι όλος ο εξοπλισμός του Έργου (περιλαμβανομένου και αυτού που έχει πληρωθεί από τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν έχει ακόμα παραδοθεί σε αυτόν), με την εξαίρεση αυτού που έχει ενσωματωθεί στο Έργο, που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του.
1.62. Κρίσιμη Διαδρομή είναι η σειρά των Κρισίμων Δραστηριοτήτων του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 που προσδιορίζει τη συντομότερη συνολική διάρκεια του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε καθυστέρηση σε τέτοια δραστηριότητα, να έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχη καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του χρονοδιαγράμματος. Η κρίσιμη διαδρομή μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Κρίσιμη Δραστηριότητα περατώνεται ενωρίτερα ή αργότερα από τον προβλεπόμενο στο χρονοδιάγραμμα χρόνο.
1.63. Κρίσιμη Δραστηριότητα είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα επί της Κρίσιμης Διαδρομής του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1.
1.64. Λειτουργός είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Παραχωρησιούχο με τη σύμβαση Λειτουργίας - Συντήρησης η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 10.
1.65. Μέγιστη Πιθανή Ζημία είναι η μέγιστη ζημία την οποία ενδέχεται να υποστεί το ασφαλιζόμενο αντικείμενο από την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος.
1.66. Μελέτες είναι όλες οι μελέτες των Κατασκευών του Έργου.
1.67. Μελέτη Επικινδυνότητας του Έργου είναι η ειδική Μελέτη που υποχρεούται να εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το άρθρο 23.2.6.
1.68. Μελετητές είναι το/α πρόσωπο/α που έχει ορίσει ο Παραχωρησιούχος με την Προσφορά για την εκπόνηση των Μελετών.
1.69. Μετοχικό Κεφάλαιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου.
1.70, Μη Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση είναι κάθε σύμβαση μεταξύ του Παραχωρησιούχου και τρίτου δυνάμει της οποίας χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο χρηματοδότηση και η οποία δεν είναι Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.
1.71. ΟΛΘ είναι η εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία.
1.72. Οργανισμός Κοινής Ωφελείας - ΟΚΩ είναι κάθε δημόσια ή δημοτική αρχή, επιχείρηση ή εταιρεία στην οποία ανήκουν ή η οποία είναι υπεύθυνη για λειτουργίες / παροχές κοινής ωφελείας όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση, αποχέτευση ή τηλεπικοινωνίες.
1.73. Ορόσημα είναι τα συγκεκριμένα στάδια εκτέλεσης των Κατασκευών της Περιόδου Τ1, τα οποία έχουν οριστεί με την Προσφορά ως προϋπόθεση καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου και συμφωνούνται με το άρθρο 7.2.3.
1.74. Παρατεταμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας είναι τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας που ορίζονται στο άρθρο 22.5.
1.75. Περιοδική Ταμειακή Ροή είναι το άθροισμα του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους που καταβάλλονται στον Παραχωρησιούχο (ως αρνητική αξία) και όλων των διανομών με τη μορφή μερισμάτων επί του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των ποσών εξυπηρέτησης, κατά κεφάλαιο και τόκους του Δευτερογενούς Χρέους, και τυχόν λοιπών σχετιζομένων προς το Δευτερογενές Χρέος, αμοιβών ή άλλων ποσών που καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο στους Αρχικούς Μετόχους με την ιδιότητα τους αυτή ή σε οποιουσδήποτε διαδόχους τους (ως θετική αξία), όπως αυτά εμφανίζονται στις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Παραχωρησιούχου.
1.76. Περίοδος Εγγύησης Έργου Παραχώρησης ή Περίοδος Τ3 ή ΠΕΕΠ είναι η χρονική περίοδος δύο ετών που αρχίζει την επομένη ημέρα της λήξεως της Περιόδου Λειτουργίας.
1.77. Περίοδος Εγγύησης Τοπικών Έργων ή ΠΕΤΕ είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών κάθε αυτοτελούς Τοπικού Έργου (ΒΠΕΤΕ) πλέον τριών (3) ετών.
1.78. Περίοδος Λειτουργίας ή Περίοδος Τ2 είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (άρθρο 23.1) και λήγει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης.
1.79. Περίοδος Μελετών - Κατασκευών ή Περίοδος Τ1 είναι η περίοδος που θα ορίζεται με το άρθρο 18.1.
1.80. Περίοδος Παραχώρησης είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων, περιπτώσεων καταγγελίας ή νωρίτερης επιστροφής του Έργου στο Δημόσιο που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τριάντα (30) χρόνια.
1.81. Πληρεξούσια Τράπεζα είναι κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα προσδιορίζεται εκάστοτε ως τέτοια από τους Δανειστές.
1.82. Πληρωμή προς το Δημόσιο είναι η καταβολή από τον Παραχωρησιούχο προς το Δημόσιο μέρους των Αμέσων Εσόδων του από την εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25.7.3.
1.83. Πόρισμα είναι η απόφαση με την οποία η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποφαίνεται επί της Τεχνικής Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτήν προς επίλυση.
1.84. Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης είναι το οικονομικό μέγεθος το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο εφαρμοζόμενο (υπό την μορφή συντελεστή προεξόφλησης) επί της Πραγματικής Περιοδικής Ταμειακής Ροής, θα καταλήγει σε μηδενική καθαρά παρούσα αξία.
1.85. Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή είναι τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής, διαιρεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αντιστοιχεί στη σχετική για τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής περίοδο και με ημερομηνία αναγωγής την Ημερομηνία Τιμής Βάσης.
1.86. Πραγματογνώμονας είναι το μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.
1.87. Πρόβλεψη είναι οι χρηματοοικονομικές προβολές, προβολές χρηματοροών, λόγος κάλυψης εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, λόγος κάλυψης διάρκειας δανείου, λόγος κάλυψης διάρκειας έργου, λόγοι απόδοσης μετοχικού κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που απορρέουν από την εφαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου όπως αυτό εκάστοτε επικαιροποιείται, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται με τη Σύμβαση Παραχώρησης.
1.88. Προδιαγραφές είναι το σύνολο των εγγράφων της Σύμβασης (περιλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της και των κανονισμών και κωδίκων στους οποίους παραπέμπουν) με τα οποία περιγράφονται σαφώς και λεπτομερώς οι ουσιώδεις απαιτήσεις περιλαμβανομένων και των τεχνικών απαιτήσεων για πράγματα, υλικά ή / και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών με τις οποίες θα διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.
1.89. Προσφορά είναι η Προσφορά του Αναδόχου που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 8.
1.90. Πρόσθετοι Χώροι είναι οι χώροι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση κατασκευών σχετικών με τις Προσωρινές Κατασκευές, καθώς και για την εγκατάσταση λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόρριψης αχρήστων, αποθηκευτικών χώρων και χώρων εκσκαφών, σύμφωνα με το άρθρο 12.3.1.
1.91. Συμβαλλόμενα Μέρη ή Μέρη είναι το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5.7 της παρούσας, οι Αρχικοί Μέτοχοι του Παραχωρησιούχου που συμβάλλονται με την παρούσα και Συμβαλλόμενος ή Μέρος είναι οποιοσδήποτε από αυτούς.
1.92. Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού είναι η από 09-10-2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 11.
1.93. Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης είναι η από 09-10-2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Ελεγκτή Μελέτης και η οποία και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 12.
1.94. Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης είναι η από 09-10-2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Λειτουργού και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 10.
1.95. Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής είναι η από 09-10-2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Κατασκευαστή, και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 9.
1.96. Σύμβαση Παραχώρησης ή Σύμβαση είναι η παρούσα σύμβαση με τα Προσαρτήματα της.
1.97. Συμβατικό Αντάλλαγμα είναι το αντάλλαγμα που θα καταβάλει το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.2.
1.98. Τεχνικές Διαφορές είναι οι όλες οι Διαφορές που αφορούν τεχνικά θέματα και, για όσες δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ότι επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών ή και αυτεπάγγελτα ορίζονται ως τέτοιες από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 33.2.6 ή το Διαιτητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 33.3.2.
1.99. Τίμημα Μελετών - Κατασκευών ή ΤΜΚ είναι το συνολικό Τίμημα Μελετών - Κατασκευών που προσδιορίζεται στο Προσάρτημα 9 της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
1.100. Τμηματικές Προθεσμίες είναι οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 18.2.
1.101. Τοπικά Έργα ή ΤΕ είναι τμήματα ή στοιχεία του Έργου που μελετώνται, χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονται από τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν παραχωρούνται σε αυτόν προς λειτουργία και εκμετάλλευση. Ειδικότερα τα Τοπικά Έργα είναι:
i) Η κατασκευή του τοπικού δικτύου σε όλο το μήκος του Έργου Παραχώρησης και μετά τα 30 m στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων, περιλαμβανομένων και των κλάδων / παράπλευρων στη Δυτική Είσοδο μέχρι τον κόμβο Δικαστηρίων καθώς και στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου από τις αντίστοιχες διατομές υψομετρικού διαχωρισμού των κλάδων εισόδου -εξόδου της σήραγγας.
ii) Ο κοινόχρηστος χώρος του πάρκου του Πεδίου Άρεως μετά την ολοκλήρωση των Κατασκευών.
iii) Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο Έργο Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της νέας ζώνης κρηπιδώματος από τον Λευκό Πύργο μέχρι την οδό Βασιλέως Γεωργίου.
iv) Η αποκατάσταση του χώρου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, εκτός από τα καθαιρούμενα κτίρια, που επιστρέφεται μετά το πέρας των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 και σημειώνεται στο παράρτημα Γ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων με τις προδιαγραφές κατασκευής της επανεπίχωσης και τους τυχόν περιορισμούς χρήσεως, για να ληφθεί υπόψη από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.
1.102. Τράπεζα Τύπου Β είναι τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτης τάξης με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις ΒΒΒ+ (ή καλύτερη) από την Standard & Poor's Corporation ή Baal (ή καλύτερη) από την Moody's Investors Services, Inc. ή ΒΒΒ+ (ή καλύτερη) από την Fitch Ratings.
1.103. Τράπεζα Τύπου Γ είναι τράπεζα πρώτης τάξης ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις ΒΒΒ- (ή καλύτερη) από την Standard & Poor's Corporation ή Baa3 (ή καλύτερη) από την Moody's Investors Services, Inc. ή ΒΒΒ- (ή καλύτερη) από την Fitch Ratings.
1.104. Υπηρεσία είναι η εκάστοτε υπηρεσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου.
1.105. Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης είναι οι τοπικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές ή υπηρεσίες που αποτελούνται από προσωπικό του Παραχωρησιούχου ή του Λειτουργού ή των υπεργολάβων τους, οι οποίες παρεμβαίνουν σε περίπτωση ατυχήματος και στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα, και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
1.106. Υπουργείο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
1.107. Υπουργός είναι ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
1.108. Υποχρεώσεις Έναντι των Δανειστών είναι το εκάστοτε άθροισμα:
i) οποιουδήποτε κεφαλαίου, τόκου (εκτός τόκου υπερημερίας στην περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης του Παραχωρησιούχου), τραπεζικών αμοιβών και ευλόγων εξόδων / δαπανών, εφόσον έχουν νομίμως προκύψει και οφείλονται ή εκκρεμούν προς στους Δανειστές από τον Παραχωρησιούχο βάσει ή συνεπεία των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας, και
ii) όλων των ποσών τα οποία οφείλονται από τον Παραχωρησιούχο στους Δανειστές λόγω πρόωρης καταγγελίας οποιωνδήποτε συμφωνιών αντιστάθμισης μελλοντικών κινδύνων επιτοκίων (περιλαμβανομένων και των εξόδων δανειακών προεξοφλήσεων και των προμηθειών αδράνειας οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν συνεπεία των προαναφερομένων, εφόσον όμως αυτά τα έξοδα και προμήθειες έχουν βεβαιωθεί ως ληξιπρόθεσμα και ως πληρωτέα από την Πληρεξούσια Τράπεζα) τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί και εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο ως Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπό τον όρο ότι ο Παραχωρησιούχος και οι Δανειστές θα έχουν περιορίσει τα ποσά αυτά στο ελάχιστο δυνατό. αφαιρουμένου του αθροίσματος:
iii) κάθε ποσού (εφόσον υπάρχει) πληρωτέου από τους Δανειστές στον Παραχωρησιούχο λόγω πρόωρης καταγγελίας οποιουδήποτε συμφωνητικού αντιστάθμισης μελλοντικών κινδύνων επιτοκίων το οποίο έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.
iv) κάθε ποσού το οποίο είναι πιστωμένο από ή για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου σε οποιονδήποτε λογαριασμό αποθεματικού εξυπηρέτησης δανείων προς εξασφάλιση υποχρεώσεων προς τους Δανειστές οι οποίες πηγάζουν από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις και
v) κάθε ποσού που δεν περιλαμβάνεται στα υπό (iii) και
iv) ανωτέρω σε μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών ή άλλα ποσά (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων των οποίων τελικοί δικαιούχοι είναι οι Δανειστές) αλλά ρητά εξαιρουμένων των τυχόν εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί στους Δανειστές από άλλο Δανειστή ή τρίτο με εξαίρεση τους Μετόχους ή τις θυγατρικές τους εταιρείες, που οι Δανειστές έχουν στη διάθεση τους (είτε σε οποιονδήποτε λογαριασμό αποθεματικών είτε αλλιώς) και οποιαδήποτε ασφαλίσματα που καταβλήθηκαν ή τα οποία έχουν δεσμευθεί να καταβληθούν στον Παραχωρησιούχο και τα οποία εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των Δανειστών και είναι στη διάθεση τους και δεν έχουν δεσμευθεί για άλλη χρήση ή πληρωμή τρίτου προσώπου.
1.109. Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου είναι η κεφαλαιακή συμβολή του Δημοσίου στη δαπάνη κατασκευής του Έργου, το ύψος της οποίας καθώς και ο τρόπος και το πρόγραμμα καταβολών αυτής, ορίζονται και συμφωνούνται με το άρθρο 7.2.
1.110. Χρηματοοικονομικό Μοντέλο είναι το έγγραφο που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5.
1.111. Χρήστης είναι ο χρήστης του Έργου.
1.112. Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης είναι τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1.4.
1.113. Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής είναι τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.2.3.
1.114. Χώρος Εκτέλεσης του Έργου είναι οι χώροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 12.
2. Ερμηνεία
2.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο ερμηνευόμενο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, προς ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος και της συνέχειας της παραχωρούμενης δημόσιας υπηρεσίας.
2.2. Τυχόν ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
2.3. Στην παρούσα Σύμβαση, εφ' όσον δεν συνάγεται διαφορετικό νόημα από τα συμφραζόμενα:
i) αναφορές σε νόμο ή σε διάταξη νόμου θα ερμηνεύονται, σε κάθε δεδομένη στιγμή, ως περιλαμβάνουσες και αναφορά σε κάθε τροποποίηση, παράταση ή επαναφορά σε ισχύ η οποία θα ισχύει κατά τη στιγμή εκείνη,
ii) αναφορές στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τις αναφορές στον πληθυντικό και αντιστρόφως,
iii) οι επικεφαλίδες θα αγνοούνται κατά την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης.
iv) αναφορές σε σύμβαση, πράξη, νομικό έγγραφο, άδεια, κώδικα ή άλλο έγγραφο (περιλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή σε μια διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από αυτά θα ερμηνεύονται στη δεδομένη στιγμή σαν αναφορά σε αυτά όπως πιθανόν θα έχουν τότε τροποποιηθεί, παραλλαχθεί συμπληρωθεί, ανασταλεί ή ανανεωθεί,
v) αναφορές στους Συμβαλλομένους θα περιλαμβάνουν και τους διαδόχους και τους εκδοχείς των,
vi) αναφορές στο Ελληνικό Δημόσιο θα περιλαμβάνουν και την Υπηρεσία.
3. Προσαρτήματα - Σειρά Ισχύος
3.1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αποτελείτο μόνο σε ισχύ κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο και θα υποβληθεί από το Δημόσιο κατά τα συμφωνούμενα με το άρθρο 5.2.1 της παρούσας, στη Βουλή των Ελλήνων, για να κυρωθεί με νόμο στο σύνολο του, πλην των Προσαρτημάτων του.
3.2. Τα κατωτέρω έγγραφα προσαρτώνται αναπόσπαστα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν Προσαρτήματα της:
1. Υποδείγματα Συμβατικών Εγγράφων,
2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ),
3. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (ΚΜΕ),
4. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ),
5. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο,
6. Τα Χρονοδιαγράμματα Προσφοράς του Έργου και, μετά την κατάρτιση τους από τον Παραχωρησιούχο, το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής του Έργου και τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης του Έργου Παραχώρησης,
7. Οι Απαιτήσεις Ασφάλισης,
8. Η Προσφορά,
9. Η μεταξύ Παραχωρησιούχου και Κατασκευαστή Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής,
10. Η Σύμβαση Λειτουργίας - Συντήρησης του Έργου,
11. Η Σύμβαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού,
12. Η Σύμβαση του Ελεγκτή Μελέτης,
13. Το Καταστατικό του Παραχωρησιούχου,
14. Νομιμοποιητικά Έγγραφα.
3.3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των Προσαρτημάτων με τη Σύμβαση Παραχώρησης, υπερισχύει η Σύμβαση Παραχώρησης.
3.4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Προσαρτημάτων, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται από τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω. Εξυπακούεται ότι τα Προσαρτήματα 9, 10, 11, 12 και 13 όπως επίσης και οι Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπερισχύουν των σχεδίων και αντίστοιχα των σημειωμάτων όρων (term sheets) που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 8.